1.招標條件
本招標項目 安陽新能源有限責任公司安陽市北關區(qū)30MWp整縣屋頂光伏項目已由安陽市北關區(qū)發(fā)展和改革委員會備案確認書（項目代碼2107-410303-01-831679）批準建設，項目業(yè)主為 安陽新能源有限責任公司，建設資金來自銀行貸款/企業(yè)自籌，出資比例為7:3，招標人為 安陽新能源有限責任公司。項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目的EPC總承包進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1建設地點：河南省安陽市北關區(qū)。
2.2建設規(guī)模：30MWp。
2.3計劃工期：180天。
2.4招標范圍：包括但不限于
（1）勘察設計，包括但不限于：項目可利用屋頂?shù)奶た薄秃?、?guī)劃等，屋頂載荷校驗。屋頂載荷校驗由承包人委托有資質(zhì)的單位進行，并出具校驗報告。單點（單個屋頂）光伏發(fā)電系統(tǒng)的踏勘、規(guī)劃、設計及接入電網(wǎng)系統(tǒng)的方案設計，光伏發(fā)電系統(tǒng)的命名、系統(tǒng)圖紙的繪制。智慧發(fā)電、數(shù)字發(fā)電、先進設備及工藝的推廣運用等。所有勘察、設計內(nèi)容應符合國家和行業(yè)標準。按照設計規(guī)范、技術標準完成初步設計和施工圖設計、竣工圖設計并通過發(fā)包人組織的評審，經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)和發(fā)包人相關技術人員簽字確認，并出具正式藍圖后才允許施工。承包人須按照發(fā)包人提供的不同類型屋頂?shù)牡湫驮O計方案，進行具體項目方案設計。
（2）設備采購，包括但不限于：光伏設備（其中光伏組件、光伏組件支架、196kW及以上逆變器為發(fā)包人提供設備）和材料、計算機監(jiān)控系統(tǒng)設備和材料、通信設備和材料、電能計量系統(tǒng)設備和材料、視頻安防系統(tǒng)設備和材料、電氣設備和材料（包括但不限于：主變、無功補償裝置、箱式變壓器、升壓站高低壓開關柜（帶預制艙）、預制艙（二次艙）、集電電纜線路設備和材料、高、低壓配電柜、環(huán)網(wǎng)柜、蓄電池、直流柜、電壓互感器、電流互感器、繼電保護裝置等。196kW以下逆變器、光伏控制器、通訊柜、匯流箱、光伏發(fā)電系統(tǒng)專用電纜、光伏電站防雷接地等相關設備和材料。交流動力電纜、控制電纜、通訊電纜、電纜接頭、電纜接線盒、MC4插接頭、蛇皮管、PVC穿線管、橋架等設備和材料）、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)和光功率預測系統(tǒng)、集中監(jiān)控系統(tǒng)（包括但不限于：數(shù)據(jù)存儲、監(jiān)控支持、診斷分析、設備運行情況、實時參數(shù)、定期試驗、預警信息等）及轉(zhuǎn)發(fā)、電力生產(chǎn)管理系統(tǒng)、所有帶電設備及附屬設施的防雷接地設備和材料等。承包人所供應設備、材料、1備品備件、專用工具應在發(fā)包人短名單中選取，采購必須符合現(xiàn)行國家和行業(yè)標準，設備選型和品牌必須經(jīng)招標人認可后方可采購。承包人提供所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關的技術資料等。
（3）發(fā)包人協(xié)助承包人收集屋頂結(jié)構(gòu)、施工圖、設計圖等相關資料，承包人負責對建筑物的載荷進行復核，并出具載荷復核報告，如房屋承載能力不足，須進行加固改造加固費用由承包人負責并對其承擔所有風險。承包人負責光伏支架基礎施工、逆變器基礎施工、箱變基礎施工、開關站建設、電纜施工及工程其他所需施工項目、以及臨時占地補償及協(xié)調(diào)費用，包括屋頂清表以及屋頂防水，承包人負責對屋頂防水層及保溫層進行檢查和評估，對不能滿足防水要求的屋頂進行防水修復必須符合《屋面工程技術規(guī)范》（GB-30345）。
（4）光伏方陣區(qū)安裝工程，包括但不限于：支架、光伏組件、逆變器、箱變、高低壓預制艙、直流柜、光伏控制器、匯流箱、通訊柜、光伏數(shù)據(jù)采集器、光伏發(fā)電系統(tǒng)專用電纜、防雷接地、屋頂運維通道和爬梯等相關設備和材料的采購、安裝、系統(tǒng)集成、電網(wǎng)系統(tǒng)的接入、試驗、調(diào)試、監(jiān)造、催交、運輸、保險、接車、卸車、倉儲保管等。承包人施工期間因戶主違約須承擔所產(chǎn)生的拆除費用并按照戶主要求恢復原狀。
（5）集電電纜線路建筑安裝工程，包括但不限于：電纜、電纜頭等設備采購、電纜橋架、電纜溝道的施工、電纜敷設、電纜試驗、調(diào)試、運輸、保險、接車、卸車、倉儲保管等，包括該工程的占地補償及協(xié)調(diào)費用。
（6）安裝調(diào)試工程包括但不限于：應承擔所有設備（不僅承包人采購的設備材料，還包括但不僅限于發(fā)包人采購的光伏組件設備）到貨卸車、驗貨（發(fā)包人、供貨商、承包人三方參加）﹑二次運輸就位﹑保管﹑安裝﹑調(diào)試﹑后期工程預留空位封堵、消缺處理直至移交給發(fā)包人的全部工作；承擔建設期工程所有保險，承擔發(fā)包人認為有必要的設備出廠檢查驗收、質(zhì)檢驗收費、消防、拆除工作。包括工程驗收（含安全設施、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、防雷檢測等各項專項驗收、檔案竣工移交和竣工驗收）、移交以及質(zhì)保期內(nèi)的服務；從項目建設直至項目竣工驗收的所有審批手續(xù)。
（7）承包人負責辦理并網(wǎng)前、后的各項審批、試驗及驗收手續(xù)，并取得相應報告。負責前往電力公司辦理電站并網(wǎng)前相關手續(xù)（包括施工圖審查手續(xù)、電能質(zhì)量測試、保護定值計算、電力公司并網(wǎng)驗收、電力工程質(zhì)量監(jiān)督檢查并取得最終監(jiān)檢報告），接入系統(tǒng)方案編制及審批、調(diào)度及供電手續(xù)及相關協(xié)調(diào)費用。
（8）承包人負責辦理電力業(yè)務許可證、承包人辦理轉(zhuǎn)商業(yè)運營手續(xù)、承包人完成并網(wǎng)手續(xù)（包括辦理《購售電合同》、《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》、《通信協(xié)議》、《供電合同》等）及相關協(xié)調(diào)費用。
（9）承包人負責辦理與項目施工有關的許可文件并承擔相應費用，包括辦理地方施工備案手續(xù)、勞動安全與職業(yè)健康及環(huán)境保護許可手續(xù)等；承擔施工所涉及臨時用地的補償及恢復等費用。
（10）承包人負責辦理完成建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證、電力業(yè)務許可證辦理工作。
（11）承包人負責按照發(fā)包人與屋頂業(yè)主簽訂的租賃協(xié)議，支付各類型屋頂?shù)牡谝荒曜赓U費。
（12）承包人負責辦理完成本項目中所含農(nóng)村戶用項目屋頂租賃協(xié)。
（13）除光伏組件、光伏組件支架以及196kW及以上逆變器外，招標文件中未列出但是為本工程所必需的相關設備、材料、施工等均屬于本次招標范圍。對招標范圍內(nèi)，如果某些分項在招標文件中未專門提到，但它對于一個光伏電站的建設、功能、安全、穩(wěn)定運行是必不可少的，那么這些建筑、設備、材料或服務及相關協(xié)調(diào)費用，也應由承包人提供，其費用包括在總價中。
（14）本工程項目整體竣工，通過發(fā)包人、施工人、監(jiān)理人三方驗收正式投入運行后，項目第一年運維工作由承包人負責。運維工作應符合現(xiàn)行國家、行業(yè)標準，按照標準要求開展日常巡檢、維護、消缺、技改以及檢修作業(yè)，確保光伏電站運行期間系統(tǒng)整體效率應不小于83%。年利用小時數(shù)不低于1300小時。承包人負責運維周期內(nèi)設備、材料的采購及更換（除了發(fā)包人提供的光伏組件、光伏組件支架以及196kW及以上逆變器以外的全部設備材料），負責運維過程中設備拆裝、用戶協(xié)調(diào)，確保運維技術經(jīng)濟指標符合招標文件要求。第一年運維周期內(nèi)產(chǎn)生的所有費用由承包人承擔，并已包含在工程總報價中。運維期間，招標文件中規(guī)定承包人的質(zhì)保責任正常履行。運維期間，招標文件中規(guī)定承包人的培訓責任正常履行。
本工程作為EPC總承包交鑰匙工程，不論招標文件是否提及、投標報價高低，凡涉及本工程工程施工準備、勘察設計、設備材料采購、建筑安裝、試驗、檢查測試、調(diào)試試運、質(zhì)量監(jiān)督、施工許可證辦理、水保、安全設施、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、并網(wǎng)、培訓、會議組織等所有專項驗收、啟動驗收、檔案竣工驗收和竣工驗收、移交生產(chǎn)等相關方面的全部工作內(nèi)容及費用均屬于承包人的工作范圍。以發(fā)包人的名義對架空集電線塔征（租）地，并辦理征（租）地手續(xù)，征（租）地費用及手續(xù)費也在本EPC總承包合同中。組件清洗設施的施工包括在本標段中。投標價是投標人全面實質(zhì)性響應招標文件規(guī)定的EPC項目的所有責任和風險的最高限價，項目實施期間不因工程量增加、物價上漲、政策變化、不可預見因素等任何因素而增加中標合同價格。
工程質(zhì)量應達到國家和電力行業(yè)標準，確保系統(tǒng)綜合效率、發(fā)電量及其他主要經(jīng)濟技術指標達到設計承諾值或國內(nèi)同類工程先進水平。整個項目投產(chǎn)后必須實現(xiàn)現(xiàn)場無人值守、遠方集中監(jiān)控、項目整體運行高度智能化、并滿足專業(yè)運維的要求。本工程重要指標考核（包括但不限于）：組件轉(zhuǎn)換效率:不低于21.1%；逆變器：中國效率不低于98.4%。安裝施工后光伏電站運行期間系統(tǒng)整體效率應不小于83%。年利用小時數(shù)不低于1200小時。逆變器容配比不小于1.2。
3.投標人資格要求
3.1投標人須具有獨立法人資格和有效的安全生產(chǎn)許可證。
3.2本次招標接受聯(lián)合體投標，投標人必須具備電力工程施工總承包一級及以上資質(zhì)和電力行業(yè)工程設計甲級及以上資質(zhì)；近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的施工投運業(yè)績，其中須有1項及以上屋頂光伏工程的施工投運業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內(nèi)容頁，竣工類證明材料等，國外業(yè)績證明需提供對應的中文譯本）。
3.2.1其中，投標人擬委派本項目的項目經(jīng)理需具有一級注冊建造師（滿足建辦市〔2021〕40號《住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》相關要求），具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書（B證）且在合同實施階段未擔任其他在建工程項目經(jīng)理職務，具有從事類似項目管理工作經(jīng)歷并擔任1個及以上20MWp級及以上（已投運）光伏施工工程的項目經(jīng)理業(yè)績。（業(yè)績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內(nèi)容頁，竣工類證明材料及本項目與擬派項目經(jīng)理的關聯(lián)性文件；國外業(yè)績證明需提供對應的中文譯本等）。
3.2.2投標人須具備承裝三級和承試三級電力設施許可證，滿足《承裝（修、試）電力設施許可
證管理辦法》(中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第36號)相關要求。
3.3財務要求：近三年每年凈資產(chǎn)大于0；
3.4本次招標接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的必須明確牽頭人，應滿足下列要求：
3.4.1組成聯(lián)合體的各單位應具有獨立法人資格且近三年每年凈資產(chǎn)大于0。
3.4.2聯(lián)合體成員中施工單位須具有電力工程施工總承包一級及以上資質(zhì)，近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的施工投運業(yè)績，其中須有1個及以上屋頂光伏工程的施工投運業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內(nèi)容頁）。
3.4.3聯(lián)合體成員中設計單位須具備電力行業(yè)工程設計甲級及以上資質(zhì)，近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的設計業(yè)績，其中須有1個及以上屋頂光伏工程的設計業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內(nèi)容頁）。
3.4.4聯(lián)合體中承包人須具有有效的安全生產(chǎn)許可證。
3.4.5聯(lián)合體數(shù)量不超過兩家。
3.5投標人不得存在下列情形之一：
3.5.1被列入大唐集團公司禁止合作名單范圍內(nèi)的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；
3.5.2對于施工和服務采購，近三年內(nèi)被列入國家應急管理部認定的安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒“黑名單”或安全生產(chǎn)不良記錄“黑名單”的（查詢網(wǎng)址為：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3采購的同類施工、設備物資以及服務等，在近三年內(nèi)發(fā)生過較大及以上責任事故的，責任事故等級見《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》；
3.5.4被法院列為失信被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址為：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或終結(jié)本次執(zhí)行案件的被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址為：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤銷的；
3.5.5在信用中國官網(wǎng)（查詢網(wǎng)址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
3.5.6供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監(jiān)管服務平臺（查詢網(wǎng)址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名單的，或者被列入失信聯(lián)合懲戒名單的，或者在企業(yè)誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；3.5.7在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（查詢網(wǎng)址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的；
3.5.8財務賬戶以及主要資產(chǎn)被凍結(jié)、查封的(查詢網(wǎng)址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9無國家或行業(yè)協(xié)會強制要求的生產(chǎn)、施工、制造以及服務等有效特殊許可的（信息核實網(wǎng)站見附件，僅供參考，包括但不限于其中列舉的網(wǎng)站及資質(zhì)）；
3.5.10為他人提供擔保的，且擔保金額超過凈資產(chǎn)總額的（查詢網(wǎng)址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，當?shù)仄髽I(yè)信息網(wǎng)）；
3.5.11被法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標人認為可能影響本招標項目執(zhí)行且不能提供已經(jīng)履行完畢相應生效判決確定的義務的。
3.5.12未如實陳述有關否決項和/或減分項內(nèi)容的；
3.5.13可能導致供應商資格或合同履行能力喪失的其他情形。
3.6本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對投標人的資質(zhì)進行審查，資格條件沒有達到招標文件規(guī)定要求，評標委員會將否決其投標。
4.招標文件的獲取
4.1獲取招標文件的時間及地點：凡有意參加投標者，請于2022年05月06日10:00時至2022年05月20日17:00時（北京時間，下同），(請登錄)下載電子招標文件。
備注：投標單位沒有在網(wǎng)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)后查閱公告
聯(lián)系人：馬工
咨詢電話：010-51957412
手 機： 18701298819， ;
郵 箱： 1051008819@qq.com
電力公眾微信號:18701298819
相關附件：附件1.公告.docx
附件2.申請登記表.docx
電力招標采購網(wǎng)由工業(yè)和信息化部和北京市工商局等部門批準的專業(yè)從事電力系統(tǒng)招標采購和在線貿(mào)易的電子商務平臺，經(jīng)營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014）我公司是唯一獲得商標管理局網(wǎng)站名稱商標的行業(yè)網(wǎng)站，18年的專業(yè)服務，成就行業(yè)領導品牌。