【道路修復(fù)施工招標(biāo)-2021年大唐寶應(yīng)新能源 】招標(biāo)公告
道路修復(fù)施工招標(biāo)-2021年江蘇公司大唐寶應(yīng)新能源 招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目大唐新能源寶應(yīng)風(fēng)力發(fā)電項目（項目名稱）已由揚(yáng)州市發(fā)展和改革委員會以《關(guān)于大唐新能源寶應(yīng)60MW風(fēng)電項目核準(zhǔn)的批復(fù)》（揚(yáng)發(fā)改許發(fā)〔2017〕688號）批準(zhǔn)建設(shè)，項目業(yè)主為大唐寶應(yīng)）新能源 ，建設(shè)資金來自自籌及銀行貸款，出資比例為中國大唐集團(tuán)新能源 30%，銀行貸款70%， 項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項目的道路施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模：34164.5m2。（涉及夏集鎮(zhèn)雙塘、雙琚、蘇雅、蔣莊、夏集5個村）
2.3計劃工期：自合同簽訂之日起歷天內(nèi)完工。
2.4招標(biāo)范圍：大唐新能源寶應(yīng)風(fēng)力發(fā)電項目占用的寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)道路修復(fù)施工，合計34164.5m2（本次修復(fù)道路位于夏集鎮(zhèn)5個村，原混凝土道路為不連續(xù)損壞，道路施工需根據(jù)道路損壞情況分段進(jìn)行）。
（1）水泥道路修復(fù)施工包括并不限于：原有路面清除、轉(zhuǎn)運(yùn)及破碎混凝土垃圾后續(xù)處理、石屑墊層、混凝土路面、路肩、擋墻、排水、警示牌、標(biāo)識牌等。
（2）臨時工程：施工電源、施工水源、通信、棄土場等由承包人負(fù)責(zé)落實。
（3）施工中要設(shè)置必要的安全措施，設(shè)置警示，安全文明施工。
（4）承包人在施工過程中超越發(fā)包人劃定的道路或臨時場地邊界所造成的所有壓耕地、青苗損壞、農(nóng)用設(shè)施損壞及其他設(shè)施損壞等均由承包人負(fù)責(zé)賠償。
（5）承包人在開工前充分向發(fā)包人了解施工區(qū)域內(nèi)的地下設(shè)施分布，必要時采取保護(hù)措施，否則在施工中造成地下設(shè)施損壞由承包人負(fù)責(zé)賠償。
（6）配合其他單位的施工。
（7）承包人自行協(xié)調(diào)施工期各類政處矛盾，對產(chǎn)生的所有費(fèi)用自主承擔(dān)。
（8）水泥道路恢復(fù)后的驗收由鎮(zhèn)政府和各村組織，并滿足鎮(zhèn)政府驗收標(biāo)準(zhǔn)。
（9）承包人在本標(biāo)段施工期間，應(yīng)按發(fā)包人制定的環(huán)境保護(hù)實施方案，對施工場地進(jìn)行保護(hù)和及時修復(fù)，符合環(huán)境保護(hù)的要求。
（10）2021年鎮(zhèn)政府計劃對雙雙路原有道路路面（長4782米，原路寬3.5米）拓寬至6米，承包人對接并配合政府修建，同時保證道路整體驗收合格。
3. 投標(biāo)人的資格要求
3.1投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格和有效的安全生產(chǎn)許可證。
3.2投標(biāo)人必須具有市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì)。
3.3投標(biāo)人擬派項目經(jīng)理須具備房建或市政工程專業(yè)二級
3.4本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.5 投標(biāo)人不得有以下情況，否則其投標(biāo)作無效處理：
a) 被列入集團(tuán)公司禁止合作名單范圍內(nèi)的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標(biāo)名單的）；
b) 對于施工和服務(wù)采購，近三年內(nèi)被列入國家應(yīng)急管理部認(rèn)定的安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒“黑名單”或安全生產(chǎn)不良記錄“黑名單”的（查詢網(wǎng)址為： /fw/cxfw/xycx/）；
c) 采購的同類施工、設(shè)備物資以及服務(wù)等，在近三年內(nèi)發(fā)生過較大及以上責(zé)任事故的，責(zé)任事故等級見《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》；
d) 被法院列為失信被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址為： /shixin/）或終結(jié)本次執(zhí)行案件的被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址為： /zhongben/），且未被撤銷的；
e) 信用中國官網(wǎng)（查詢網(wǎng)址： /）被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的；
f) 供應(yīng)商、供應(yīng)商的法定代表人、
g) 在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（查詢網(wǎng)址： /）被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的；
h) 財務(wù)賬戶以及主要資產(chǎn)被凍結(jié)、查封的(查詢網(wǎng)址： /)；
i) 無國家或行業(yè)協(xié)會強(qiáng)制要求的生產(chǎn)、施工、制造以及服務(wù)等有效特殊許可的（信息核實網(wǎng)站見附件，僅供參考，包括但不限于其中列舉的網(wǎng)站及資質(zhì)）；
j) 為他人提供擔(dān)保的，且擔(dān)保金額超過凈資產(chǎn)總額的（查詢網(wǎng)址： /，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)信息網(wǎng)）；
k) 被法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址： /zhixing/），且不能提供已經(jīng)履行完畢相應(yīng)生效判決確定的義務(wù)的；
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1
項目 聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458
傳真：010-51957412
手機(jī)：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com
備注：欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后，查看項目業(yè)主，招標(biāo)公告，中標(biāo)公示等，并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，招標(biāo)清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)，以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源：中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯：dlsw
