七臺河市精神衛(wèi)生福利設(shè)施建設(shè)項目（庭院及管網(wǎng)工程）招標(biāo)公告
招標(biāo)編號：SZ0900G231213001001
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目七臺河市精神衛(wèi)生福利設(shè)施建設(shè)項目（庭院及管網(wǎng)工程）已由七臺河市發(fā)展和改革委員會以七發(fā)改[2022]168號《關(guān)于七臺河市精神衛(wèi)生福利設(shè)施配套建設(shè)及設(shè)備購置項目可研報告的批復(fù)》文件批準(zhǔn)建設(shè)，資金來源為政府一般債券，項目出資比例為100%，
招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督及招標(biāo)投標(biāo)投訴受理單位為七臺河市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項目進行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍 2.1項目名稱：七臺河市精神衛(wèi)生福利設(shè)施建設(shè)項目（庭院及管網(wǎng)工程） 2.2建設(shè)
（具體內(nèi)容詳見圖紙及工程量清單） 2.4計劃工期：2024年3月1日開工，2024年9月30日竣工（總工期213日歷天）（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實際開、竣工日期按施工合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行）。
2.5質(zhì)量要求：符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)； 2.6招標(biāo)范圍：完成施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)自項目實施、實驗、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容。
2.7標(biāo)段劃分：本項目不劃分標(biāo)段。
2.8招標(biāo)控制價：23350121.53元。
2.9本項目采用評定分離方式招標(biāo)，定標(biāo)方法為直接票決定標(biāo)法，具體定標(biāo)規(guī)則詳見招標(biāo)文件。
3. 投標(biāo)人資格要求 3.1投標(biāo)人須同時具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的市政公用工程施工總承包二級（含）及其以上資質(zhì)和電力工程施工總承包二級（含）（或輸變電工程專業(yè)承包二級（含））及其以上資質(zhì)和承裝（修、試）電力設(shè)施許可證（承裝、承試）五級及其以上資質(zhì)，有效的營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的履約能力。
3.2本次招標(biāo)要求投標(biāo)人擬派項目經(jīng)理具備市政公用工程專業(yè)貳級（含貳級）及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格，證企相符，且具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書（B證），不得擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理。
并提供在本單位連續(xù)繳納近三個月(2023年09月至2023年11月)養(yǎng)老保險證明(建辦市函[2019]92號文件中規(guī)定的6類情形人員除外，如是6類人員需提供相關(guān)證明材料)。
承諾按照招標(biāo)文件以及 《黑龍江省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工現(xiàn)場管理人員配備管理辦法》的通知（黑建規(guī)[2023]2 號） 要求配備投標(biāo)項目施工現(xiàn)場主要項目管理人員。
3.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)； 3.4信譽要求： （1）投標(biāo)人及其法定代表人、擬派項目經(jīng)理近3年不得有行賄犯罪記錄（近3年指2021年1月至投標(biāo)截止前，以中國裁判文書網(wǎng)公布的各級人民法院判決書中落款日期為準(zhǔn)；行賄犯罪記錄指判決結(jié)果為行賄犯罪的情形），否則將被拒絕投標(biāo)。
（投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告發(fā)布后至投標(biāo)截止時間前自行通過“中國裁判文書網(wǎng)”（ ）進行查詢，并提供截圖） （2）投標(biāo)人不得被列入經(jīng)營異常名錄或嚴(yán)重違法失信名單，否則將被拒絕投標(biāo)（已被解除限制參與招投標(biāo)活動懲戒的除外）。
[投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告發(fā)布后至投標(biāo)截止時間前自行通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”（https:// /）進行查詢，并提供截圖] （3）投標(biāo)人及其法定代表人、擬委任的項目經(jīng)理不得被列入失信被執(zhí)行人名單，投標(biāo)人不得被列入重大稅收違法失信主體名單，否則將被拒絕投標(biāo)（已被解除限制參與招投標(biāo)活動懲戒的除外）。
[投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告發(fā)布后至投標(biāo)截止時間前通過”信用中國”（https:// /）進行查詢，并提供截圖] （4）投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消的期限內(nèi)，未處于工程建設(shè)領(lǐng)域信用體系黑名單管理期間，近三年內(nèi)無建設(shè)市場主體不良行為記錄（含圍標(biāo)串標(biāo)、質(zhì)量安全事故、拖欠工程款和農(nóng)民工工資等）。
（投標(biāo)人須提供承諾并加蓋公章） 3.5資格審查方式：本工程采用資格后審方式，主要資格審查標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容等詳見招標(biāo)文件，只有資格審查合格的投標(biāo)申請人才有可能被授予合同。
4.
招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督及招標(biāo)投標(biāo)投訴受理單位為七臺河市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項目進行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍 2.1項目名稱：七臺河市精神衛(wèi)生福利設(shè)施建設(shè)項目（庭院及管網(wǎng)工程） 2.2建設(shè)
（具體內(nèi)容詳見圖紙及工程量清單） 2.4計劃工期：2024年3月1日開工，2024年9月30日竣工（總工期213日歷天）（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實際開、竣工日期按施工合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行）。
2.5質(zhì)量要求：符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)； 2.6招標(biāo)范圍：完成施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)自項目實施、實驗、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容。
2.7標(biāo)段劃分：本項目不劃分標(biāo)段。
2.8招標(biāo)控制價：23350121.53元。
2.9本項目采用評定分離方式招標(biāo)，定標(biāo)方法為直接票決定標(biāo)法，具體定標(biāo)規(guī)則詳見招標(biāo)文件。
3. 投標(biāo)人資格要求 3.1投標(biāo)人須同時具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的市政公用工程施工總承包二級（含）及其以上資質(zhì)和電力工程施工總承包二級（含）（或輸變電工程專業(yè)承包二級（含））及其以上資質(zhì)和承裝（修、試）電力設(shè)施許可證（承裝、承試）五級及其以上資質(zhì)，有效的營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的履約能力。
3.2本次招標(biāo)要求投標(biāo)人擬派項目經(jīng)理具備市政公用工程專業(yè)貳級（含貳級）及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格，證企相符，且具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書（B證），不得擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理。
并提供在本單位連續(xù)繳納近三個月(2023年09月至2023年11月)養(yǎng)老保險證明(建辦市函[2019]92號文件中規(guī)定的6類情形人員除外，如是6類人員需提供相關(guān)證明材料)。
承諾按照招標(biāo)文件以及 《黑龍江省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工現(xiàn)場管理人員配備管理辦法》的通知（黑建規(guī)[2023]2 號） 要求配備投標(biāo)項目施工現(xiàn)場主要項目管理人員。
3.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)； 3.4信譽要求： （1）投標(biāo)人及其法定代表人、擬派項目經(jīng)理近3年不得有行賄犯罪記錄（近3年指2021年1月至投標(biāo)截止前，以中國裁判文書網(wǎng)公布的各級人民法院判決書中落款日期為準(zhǔn)；行賄犯罪記錄指判決結(jié)果為行賄犯罪的情形），否則將被拒絕投標(biāo)。
（投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告發(fā)布后至投標(biāo)截止時間前自行通過“中國裁判文書網(wǎng)”（ ）進行查詢，并提供截圖） （2）投標(biāo)人不得被列入經(jīng)營異常名錄或嚴(yán)重違法失信名單，否則將被拒絕投標(biāo)（已被解除限制參與招投標(biāo)活動懲戒的除外）。
[投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告發(fā)布后至投標(biāo)截止時間前自行通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”（https:// /）進行查詢，并提供截圖] （3）投標(biāo)人及其法定代表人、擬委任的項目經(jīng)理不得被列入失信被執(zhí)行人名單，投標(biāo)人不得被列入重大稅收違法失信主體名單，否則將被拒絕投標(biāo)（已被解除限制參與招投標(biāo)活動懲戒的除外）。
[投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告發(fā)布后至投標(biāo)截止時間前通過”信用中國”（https:// /）進行查詢，并提供截圖] （4）投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消的期限內(nèi)，未處于工程建設(shè)領(lǐng)域信用體系黑名單管理期間，近三年內(nèi)無建設(shè)市場主體不良行為記錄（含圍標(biāo)串標(biāo)、質(zhì)量安全事故、拖欠工程款和農(nóng)民工工資等）。
（投標(biāo)人須提供承諾并加蓋公章） 3.5資格審查方式：本工程采用資格后審方式，主要資格審查標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容等詳見招標(biāo)文件，只有資格審查合格的投標(biāo)申請人才有可能被授予合同。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（）上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！
咨詢電話：010-51957458
手 機：18811547188
聯(lián)系人：李楊
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注：欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后，查看項目業(yè)主，招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，招標(biāo)清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)，以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
>發(fā)布編輯：ggzy.gov
